Главная - Статьи - Договор на строительно-монтажные работы по реконструкции пристройки к ТМХ на подстанции Липецкая

Договор на строительно-монтажные работы по реконструкции пристройки к ТМХ на подстанции Липецкая

ООО «», г. Москва, РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и основываясь на Договоре подряда № _________  от _______г. между филиалом ОАО «ФСК» и ООО «» на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1                    Статья - Предмет договора

1.1             Заказчик поручил, а Подрядчик принял к исполнению комплекс работ на реконструкцию здания пристройки к ТМХ ПС 500 кВ «Липецкая», в объеме и сроки приведенные в Приложении № 1 к настоящему договору в соответствии с рабочими чертежами и заводской документацией, с использованием своих средств и обеспечением своевременных поставок строительных, монтажных, расходных монтажных материалов в объеме и количестве, необходимом  для выполнения работ.

2                    Статья - Обязательства Подрядчика
2.1             Получить все необходимые лицензии и разрешения административных органов и местных органов Госгортехнадзора, Энергонадзора, предоставляющие Подрядчику право на проведение работ по своим обязательствам, и копию их передать Заказчику до начала выполнения работ.
2.2             В течение 7 дней с даты подписания настоящего договора назначить своего ответственного представителя за выполнение обязательств по договору на стройплощадке и письменно информировать о нем Заказчика.
2.3             В соответствии с полученной Подрядчиком рабочей  проектной документацией приобрести необходимые для выполнения работ материалы и оборудование, и доставить их на строительную площадку.
2.4             Поставить на стройплощадку свои средства, необходимые для выполнения по настоящему Договору, в том числе передвижные бытовые и рабочие помещения, инструмент, материалы, грузоподъемные механизмы и приспособления, сварочное оборудование.
2.5             Разрабатывать проект производства работ, вошедших в объем его обязательств, и согласовать его с Заказчиком и конечным Заказчиком.
2.6             Осуществить своими силами и средствами подключение в точки временного электроснабжения и водоснабжения указанные Заказчиком, вести учет потребления и нести расходы.
2.7             Осуществлять транспортировку, приемку своих материалов и оборудования, их выгрузку, складирование, хранение и охрану.
2.8             Подрядчик обязуется также обеспечить приемку, разгрузку и складирование всех прибывающих на объект материалов и оборудования. При выявлении дефектов и/или некомплектности в поставленной продукции на стройплощадке должна быть составлена и подписана справка о несоответствии (качестве и/или комплектности) продукции. Форма справки о несоответствии (качестве и/или комплектности) продукции указана в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.9             К дате начала выполнения работ  представить на утверждение Заказчику график выполнения работ на первый месяц с еженедельной разбивкой с дальнейшим представлением указанного графика на каждый последующий месяц не позднее 25 числа текущего месяца. Указанные месячные графики будут являться неотъемлемой частью графика работ, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору..
2.10         Подрядчик несет ответственность за сохранность всех  материалов и оборудования переданных в монтаж и наладку до подписания акта приемки работ.
2.11         Выполнить работы по монтажу и наладке основного и вспомогательного оборудования  в объеме и в сроки, указанные в Приложении N 1 к настоящему договору
2.12         Выполнить все работы качественно и в строгом соответствии с требованиями, определенными в полученной рабочей, проектной и заводской документацией, СНиПами, стандартами ISO 9001-200, ISO 14001 и другими нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ.
2.13         В случае обнаружения ошибок в рабочей проектной или заводской документации в течении 5 дней с даты ее получения письменно информировать Заказчика о своих замечаниях, обнаруженных ошибках или несоответствиях, чтобы Заказчик своевременно  рассмотрел замечания и принял меры по устранению обнаруженных ошибок и несоответствий.
2.14         Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

·         возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

·         иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

·         иных обстоятельств, могущих повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

На период приостановки, Подрядчик будет иметь право на пролонгацию сроков строительства на согласованный сторонами период.
2.15         Обеспечить сдачу законченных работ Заказчику, с оформлением соответствующих актов приемки-сдачи и технической документации.
2.16         Вести  оперативную отчетность по объемам выполненных работ с предоставлением Заказчику ежемесячно отчетных данных в срок до 20 числа текущего месяца.
2.17         Составлять ежемесячно (до 23 числа) справки и акты приемки-сдачи выполненных работ, согласовывать и утверждать их у Заказчика и передавать ему для осуществления расчетов за выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.18         Соблюдать координацию работ на площадке в рамках общей координации работ, проводимой Заказчиком.
2.19         Получить предварительное согласие представителя Заказчика на заключение договоров субподряда.
2.20         Самостоятельно организовать найм всего персонала и рабочей силы из местных или прочих источников и оплату их труда, а также их размещение, питание и транспортировку.
2.21         Обеспечить за свой счет страхование своего персонала и техники на стройплащадке.
2.22         Использовать на стройплощадке только тех лиц, которые обладают необходимой квалификацией, знанием и опытом в соответствующих областях. Представитель Заказчика может требовать от Подрядчика удаления (либо обеспечения удаления) любого нанятого для работы на строительной площадке лица, включая представителя Подрядчика, который, по мнению представителя Заказчика:

§ постоянно нарушает дисциплину,

§ проявляет некомпетентность или небрежность при исполнении своих должностных обязанностей,

§ не соблюдает положения настоящего Договора

§ постоянно осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или охране окружающей среды.

В случае необходимости Подрядчик обязан назначить (или обеспечить назначение) подходящего лица для замены.
2.23         Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка действующих на стройплощадке.
2.24         Обеспечивать во время производства работ выполнение персоналом Подрядчика на рабочих местах правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли и др., в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными актами.
2.25         Поддерживать порядок и чистоту в выделенной Подрядчику зоне производства работ. Удаление мусора и отходов  производить регулярно в указанное Заказчиком место.
2.26         После приемки всего объема работ убрать своими силами и за свой счет со стройплощадки в течение 6-ти дней с даты подписания акта приемки-сдачи последнего участка объекта, принадлежащие Подрядчику строительную технику, грузоподъемные механизмы, передвижные бытовые и рабочие помещения и др. Вывоз средств и материалов Подрядчика оформляется актом, в  котором перечисляются вывозимые с территории стройплощадки средства и материалы, что является разрешением на вывоз с территории стройплощадки. Указанный акт подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
2.27         Оплачивать налоги и сборы, действующие на территории Российской Федерации, включая муниципальные, связанные с реализацией обязательств по настоящему Договору.
2.28         Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
2.29         В случае невыполнения Подрядчиком графика работ Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции, определенные в Статье 10 п.10.2 настоящего Договора.
2.30         Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных  по данному Объекту. Подрядчик  подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

3                    Статья - Обязательства Заказчика
3.1             До начала работ обеспечить Подрядчика рабочими чертежами со штампом “В производство работ“ путем передачи ее ответственному лицу Подрядчика по акту.

В случае признания замечаний по качеству рабочей проектной документации своевременно вносить корректировку и передавать Подрядчику исправленную документацию с соответствующей нумерацией проведенных ревизий.
3.2             Назначить своего ответственного представителя Заказчика на стройплощадке о чем письменно информировать Подрядчика.
3.3             Назначить своего представителя на площадке строительства, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет, технический надзор, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации, а так же осуществляет приемку выполненных работ по акту. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
3.4             Предоставить Подрядчику спланированное место на стройплощадке для выполнения его обязательств, место для размещения средств и материалов Подрядчика, а также право доступа на стройплощадку.
3.5             Ежемесячно в согласованные сторонами даты  проводить приемку совместно с Подрядчиком выполненных объемов работ.
3.6             Оплачивать, принятые Заказчиком у Подрядчика ежемесячные объемы работ на условиях Статьи 5 настоящего Договора.
3.7             Заказчик обеспечивает Подрядчику допуск на действующую ПС 500 кВ «Липецкая» для производства Работ и Услуг в объеме договора.
3.8             Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4                    Статья - Договорная цена
4.1 Общая договорная цена комплекса работ, включая стоимость поставляемых материалов, работ, налоги и сборы, действующие в РФ на момент подписания настоящего Договора, включая местные, является твердой и составляет 80 000 000 рублей.                   

4.2  Цена договора представляет собой предельную сумму и может быть откорректирована по результатам одобрения Заказчиком  рабочей проектно-сметной документации.

5                    Статья - Условия платежей
5.1             Заказчик оплачивает затраты Подрядчика за счет средств, получаемых от конечного Заказчика. Расчеты между сторонами за выполненные работы производятся в безналичном порядке банковским переводом  путем перечисления средств на счет Подрядчика в течение 40 банковских дней со дня получения оригинала счета Подрядчика в следующем порядке:
5.1.1       Аванс  в размере 30% от договорной цены указанной в п.4.1. в размере 8 381 701 рубль 50 коп (восемь миллионов триста восемьдесят один рубль - 50 коп.), в том числе НДС  1 278 564 рубля 64 коп. (один миллион двести семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 64 коп). Против выставления оригинала счета .
5.1.2       80% от общей Договорной цены, указанной в п.4.1. настоящего Договора, выплачивается Заказчиком с учетом п.2.18. настоящего Договора помесячно по мере выполненных объемов работ после получения Заказчиком счета Подрядчика с приложением акта на выполненные объемы работ, оформленного  печатями и подписями ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.
5.1.3       Окончательный расчёт в размере 5 % от стоимости выполненных работ в соответствии с подписанными сторонами справками и актами о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС – 2, КС – 3 для строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и актов приема-передачи для  разработки рабочей документации) в течение 40 банковских дней с момента утверждения Акта рабочей приемочной комиссии по приемке выполненных работ, против выставления оригинала счета на указанную сумму.
5.2             Датой оплаты счета Подрядчика считается дата отметки банка Заказчика о принятии к исполнению платежного поручения  Заказчика.
5.3             Заказчик имеет право отказаться от оплаты счета в случае:
5.3.1       осуществления  строительно-монтажных работ с отступлением от требований проектной и заводской документации, если эти отступления не были согласованы с Заказчиком;
5.3.2       замены материалов без согласования с Заказчиком;
5.3.3       необеспечения Подрядчиком качества порученных ему работ;
5.3.4       неполного предоставления перечисленных выше документов, неправильно оформленных счетов.
5.3.5       также в других случаях, предусмотренных действующими нормативными документами.

6                    Статья - Сроки выполнения работ
6.1             Подрядчик выполнит работы по настоящему Договору и отдельные этапы работ в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложении № 1 к настоящему договору).
6.2             Отсчет сроков исполнения договора начинается с момента выполнения следующих условий:

·         оформление допуска специалистов Подрядчика на стройплощадку;

·         оплаты Заказчиком аванса;

·         получения Подрядчиком рабочей документации в объеме позволяющем приступить к работам.
6.3             Работы должны быть завершены в феврале 2006 г.
6.4             На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных  санкций в случаях нарушения сроков строительства.

7                    Статья - Гарантии и качество
7.1             Гарантийный период составляет 36 месяцев. Начало исчисления гарантийного срока определяется датой подписания акта сдачи-приемки всего объекта конечным заказчиком. В течение указанного периода Подрядчик гарантирует качество, выполненных монтажных и пусконаладочных работ  в соответствии с техническими требованиями.
7.2             В случае обнаружения дефектов и недостатков в выполненной работе, до подписания акта приемки или в течение гарантийного периода, Подрядчик за свой счет должен устранить все отмеченные недостатки в согласованные Сторонами сроки. Если Подрядчик  не устранит  этот  дефект  или  недостаток  в согласованный  срок, то стоимость работ по исправлению недостатков и дефектов будет отнесена на Подрядчика. При этом гарантийный период для данного оборудования (монтажного узла) начинается с даты исправления дефекта или недостатка. В случае, если все принятые  меры Подрядчиком не привели к полному устранению недостатков и, однако Заказчик согласился принять эту часть работ, Подрядчик выплачивает штраф в размере 20% от стоимости забракованной, но принятой Заказчиком части работ. Штраф будет удерживаться Заказчиком из сумм со счетов Подрядчика при оплате счетов за выполненные работы.
7.3             Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.4             При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
7.5      При обнаружении дефектов, ошибок и др. недостатков в процессе выполнения работ стороны составляют справки о несоответствии и акты о исследовании несоответсвий по форме приведенной в Приложении № 3 к настоящему договору

8                    Статья - ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ
8.1             Подрядчик несет ответственность за правильное и надлежащее выполнение строительной части по отношению к первичным точкам, осям и отметкам. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
8.2             Постоянные и временные точки подключения даются Заказчиком, а временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения  построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
8.3             Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и законченных монтажом или наладкой работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
8.4             В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
8.5             Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Не реже 1-го раза в 10 дней Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Форма журнала, согласованная Заказчиком и Подрядчиком, должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, установленной СНиП 12-01-2004.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
8.6             Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

·         увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

·          исключить любую работу;

·          изменить характер, или качество, или вид любой части работы;

·          выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору. На период  приостановки, Подрядчик будет иметь право на пролонгацию сроков строительства на согласованный сторонами период.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
8.7             Заказчик определяет порядок и очередность выполнения работ по монтажу , в условиях работы на действующем оборудовании или сооружениях.
8.8             В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке  либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика.

9                    Статья - ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
9.1             Предпусковые испытания, проводимые на объекте, означают проверку оборудования, отдельных систем их взаимодействия до включения  в работу.
9.2             Пусковые испытания означают проверку взаимодействия всех систем при включении в работу.
9.3             Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний в строгом соответствии с техническими требованиями Конкурсной документации.
9.4             Приемо-сдаточные испытания  включают:

·         проведение приемо-сдаточных испытаний всего комплекса оборудования, поставляемого по настоящему Договору в целом (комплексное испытание).
9.5             Приемка этапов реконструкции Объекта осуществляется рабочей приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.
9.6             Результаты работы комиссии оформляются актами рабочих комиссий в установленном ОАО «ФСК ЕЭС» порядке.
9.7             Приемка Объекта в целом осуществляется Центральной приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается ОАО «ФСК ЕЭС».
9.8             Результаты работы Центральной приемочной комиссии оформляются актами  в установленном ОАО «ФСК ЕЭС» порядке.

10                Статья - Ответственность сторон по договору
10.1         За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
10.2         Подрядчик за каждый полный день задержки, возникшей по его вине, при выполнении  своих договорных обязательств, как по месячным графикам работ, так и в целом по договору  оплатит Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки  по день выполнения.
10.3         За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества Подрядчик оплатит штраф (пеню) в размере 0,01%  фактической стоимости настоящего договора за каждые 10 дней в течение месяца и по 0,03% — за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;
10.4         За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом Подрядчик оплатит штраф (пеню) в размере 0,1% от стоимости дефектных работ и конструкций за каждый день просрочки.
10.5         Уплата  Подрядчиком указанной неустойки (штрафа) не освобождает его от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
10.6         При задержке в оплате счетов Подрядчика более 40 дневного срока, кроме случаев неполучения соответствующих средств от конечного Заказчика, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% от предъявленной суммы счета за каждый день задержки.
10.7         Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, будут рассматриваться сторонами в течение 30 дней с даты их получения. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование " Претензия " и быть подписано руководителем или заместителем руководителя стороны.
10.8         Споры и разногласия по настоящему Договору или в связи с ним подлежат урегулированию путем переговоров, а при недостижении согласия решаются в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с законодательством действующим на территории Российской Федерации.

11                Статья - Форс-мажор
11.1         Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия  обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
11.2         Под форс-мажором понимаются обстоятельства, возникшие после подписания Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, бури, наводнения, штормы, сильные засухи, землетрясения, эпидемии и другие стихийные бедствия, война или военные действия (объявленные или нет).
11.3         Если одна из Сторон считает, что наступили ОНС, которые могут повлиять на выполнение ею своих обязательств, она должна сообщить другой Стороне в пятидневный срок с момента их наступления с приложением документов, подтверждающих наступление ОНС. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден компетентными государственными органами.
11.4         После наступления форс-мажорных обстоятельств  Стороны проведут взаимные консультации и согласуют меры, которые необходимо предпринять.
11.5         В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более 1 месяца, а также невозможности завершения работ по этой причине, Стороны встретятся и согласуют меры, которые должны быть приняты в отношении продолжения работ по Договору.

12                Статья - ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1         Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

·          задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 дней по причинам, независящим от Заказчика;

·          нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более, чем на 30 дней;

·          несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более, чем на 30 дней;

·          аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
12.2         Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

·          финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им по его вине расчетов за выполненные работы более чем на  40  дней, кроме случаев неполучения соответствующих средств от конечного Заказчика,

·         остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 40 дней;
12.3         По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

13                Статья - Общие  положения.
13.1         Договор вступает в силу с даты его подписания и получения Заказчиком от Подрядчика копий нижеприведенных документов:

·         нотариально заверенного устава организации Подрядчика и свидетельства о регистрации;

·         справки уполномоченного банка Подрядчика, подтверждающего платежеспособность Подрядчика;

·         лицензии на право выполнения работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором.

Договор действует до полного выполнения обязательств сторонами и до завершения взаиморасчетов.
13.2         Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.3         Подрядчик не имеет права передавать без письменного согласования Заказчика выполнение обязательств по настоящему Договору третьему лицу.
13.4         Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.5         В случае введения в Российской Федерации после подписания настоящего Договора других налогов и сборов, Стороны внесут соответствующие изменения в текст Договора.
13.6         Настоящий Договор подписан в 2-х оригинальных экземплярах по одному для каждой Стороны.

14                ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Наименование документа

1.

Приложение № 1 –  График производства работ

2.

Приложение № 2 – Ведомость согласования договорной цены

3.

Приложение  № 3 – Формы справки о несоответствии и акта об исследовании несоответствий


© 2010-2017 «StroyKomTech.ru» строительство "под ключ".
Яндекс.Метрика